电话:13855141990
当前位置: 首页 > 律师文集 律师案例

成功案例:法院判决发包人赔偿承包人材料上涨差价损失

发布时间: 2019年5月6日 合肥工程款合同纠纷律师   http://www.jhjgchtls.com/

成功案例:法院判决发包人赔偿承包人材料上涨差价损失

作者:江海俊建筑地产团队  孙若男律师

一、基本案情

2009714S公司通过招投标取得某项目绿化工程的施工。2009719S公司与发包单位签订了《建设工程施工合同》,其中约定了工程名称、工程地点、工程内容、工程价款(总价包干)、付款方式等双方权利、义务。其中合同明确约定,S公司已经充分考虑到市场价格因素,合同签订后,不予调整材料价格。

20099月底工程开工,由于施工用地征用及拆迁等原因一直无法正常施工,S公司直至20137月才陆续进行绿化施工,直至20158月才完成了项目施工,工期延期6年之久,期间绿化材料价格大幅上涨,导致S公司实际投入比合同价款高了近300万元。

二、办案思路

当事人带着基本资料找到江海俊建筑地产团队,江海俊建筑地产团队通过开会讨论,充分分析案件基本法律关系后,得出以下结论结论:工程的延期是由于发包单位迟迟不能交付具备施工条件的建设用地造成,使原本应在2009年底就能施工完毕的工程项目拖延长达六年之久,导致绿化主材价格大幅度上涨。虽然本案《建设工程施工合同》中明确约定了,材料价格上涨风险由S公司自行承担,但是从合同法违约责任相关规定来看,因发包单位违约而造成的损失,发包单位应当进行赔偿。

案件确定办案思路后,江海俊建筑地产团队立即着手协助当事人搜集相关案件证据,包括因发包单位原因迟延交付具有施工条件场地的相关证据,以及给S公司造成损失的相关证据。

三、裁判结果

在江海俊建筑地产团队努力下,本案一审经肥东县人民法院审理后判决发包单位赔偿S公司285万元及相应利息,后发包单位上诉至合肥市中级人民法院,二审经开庭,维持原判。

孙若男律师简介:孙若男律师,安徽金亚太律师事务所合伙人、江海俊建筑地产团队副主任、合肥律师网婚姻家庭法律委员会主任,律所年度优秀律师、安徽电视台综艺频道年度优秀律师。

律师:江海俊 [安徽]

安徽金亚太律师事务所

文章来源:合肥工程款合同纠纷律师

转载请注明出处 本文链接: http://www.jhjgchtls.com/news/view.asp?id=946032599341 [复制链接]
首页 - 关于我们 - 专长领域 - 律师文集 - 相册影集 - 案件委托 - 人才招聘 - 法律咨询 - 联系方式 - 友情链接 - 网站地图
All Right Reserved Copyright@2024

合肥工程款合同纠纷律师

版权所有 |   法律咨询热线:13855141990 网站支持:大律师网